Договор

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

медицинского лабораторного оборудования

г. Хабаровск 

ООО " Medica" в лице генерального директора Кулябиной Дарьи Михайловны , действующей на основании устава , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ООО"Heath"  в лице  генерального директора Романенко Павла Михайловича, действующего на основании устава , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор , о нижеследующем:

                          29 ноября 2019 года

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю медицинское лабораторное оборудование. Покупатель обязуется принять  медицинское лабораторное оборудование, а также обеспечить условия эксплуатации. Также Поставщик обязуется осуществлять гарантийное обслуживание данного медицинского лабораторного оборудования.

1.3. Стоимость поставляемого оборудования по договору составляет 130 450 рублей, в том числе НДС 26 090 рублей.

2. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Качество медицинского лабораторного  оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка оборудования осуществляется согласно спецификации со склада Поставщика в г.Хабаровск

3.2. Приемка оборудования производится на складе Покупателя, о чем составляется расходная накладная, подписываемая представителями сторон настоящего Договора.

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.2.1. Первый платеж составляет 50% от итоговой суммы, что составляет 66 225 рублей, в том числе НДС 5 218 рублей и осуществляется в течение трех банковских дней с даты подписания Договора.

4.2.2. Второй платеж составляет 50 %, что составляет 66 225  рублей, в том числе НДС 5 130 рублей и осуществляется после прихода оборудования на склад Поставщика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. В случае нарушения сроков поставки оплаченного товара Поставщиком, Поставщик обязуется уплатить пеню из расчета 15% от суммы не представленного в срок товара за каждый день задержки, но не более 50% от общей суммы оплаченного товара. Пеня начисляется с даты получения Поставщиком письменного Уведомления от Покупателя Поставщику, которое является неотъемлемой частью Договора.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты товара Покупателем, Покупатель обязуется уплатить пеню из расчета 15% невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более  50% от общей суммы счета, выставленного на соответствующую партию товара. .

6. ПРОЧЕЕ

6.1. Споры между сторонами настоящего Договора подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. Хабаровск согласно законодательству РФ.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПоставщикЮр. адрес: Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

ПокупательЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик ________________

Покупатель _________________